+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор подряда на ремонтно строительные работы с предоплатой 100


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

В разделе собраны образцы договоров подряда на оказание различных работ и услуг, которые вы можете взять за основу при составлении своего собственного договора подряда. Подрядчик обязуется выполнить работы по …. Для ведения бухгалтерского и налогового учетов, действующее законодательство обязывает все хозяйственные операции документально оформлять надлежащим образом. Заказчик поручает, а Подрядчик …. По настоящему договору Подрядчик …. Бытовой ремонт — насущная необходимость для абсолютного большинства взрослого самостоятельного населения.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАТЬ БЕЗ ИП или ООО, ДОГОВОР ПОДРЯДА

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Содержание:

Возможные схемы оплаты по договору подряда

Договор заключается между Заказчиком и Подрядчиком на предмет выполнения ремонтно-строительных работ. Заказчик обязательно должен указать в договоре адреса, по которым требуется провести ремонтные работы. Договор подряда может сопровождаться двумя приложениями.

В первом приложении описывается техническое задание и приводится смета ремонтных работ. Второе приложение является актом приема-передачи выполненных работ. Оба документа считаются неотъемлемой частью договора.

В договоре указывается, что стоимость выполненных работ является договорной и не подлежит изменению в одностороннем порядке. Первый раздел договора предусматривает описание всех возможных дополнительных расходов и порядок их оплаты Заказчиком. Далее в договоре очерчены сроки выполнения работ и штрафы, которые могут быть выплачены Подрядчику в случае нарушения обозначенных сроков. В свою очередь Заказчик обязан выплатить штраф в пользу Подрядчика в случае нарушения сроков оплаты его услуг.

Заказчик обязан указать в договоре все суммы выплат, которые он обязуется перечислить на счет Подрядчика до начала работ. Также договор предусматривает перечисление части денежных средств на протяжении проведения всех работ, поэтапно, за определенные, уже оказанные услуги.

Все дополнительные работы, в которых есть потребность, заранее оговариваются с Заказчиком. Впоследствии в договор могут вноситься коррективы относительно сроков работ и оплаты услуг Подрядчика. По завершению выполнения строительных работ Подрядчик по Акту приема-передачи обязан сдать, а Заказчик принять все работы. Договор также предусматривает ответственность сторон на случай не возможности выполнить сдачу и прием сторонами объекта.

Данный договор также предусматривает предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные работы на определенный срок, который также должен быть указан в договоре. Далее в договоре описывается порядок разрешения споров и ответственность сторон при нарушении условий соглашения.

Договор действителен до завершения сторонами выполнения своих обязательств, но он также может быть расторгнут одним из участников. Подписи сторон свидетельствуют о том, что обе стороны ознакомились со всеми положениями договора, и не имеют никаких возражений относительно них. Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:.

Расход облицовочных материалов плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т. Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора.

При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ.

Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией.

В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту. Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика.

В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо чистовых облицовочных материалов и оборудования например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т.

При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором. В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т.

Осуществлять доставку материалов в срок не более рабочих дней с момента начала производства работ на объекте. В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в т. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после прекращения действия настоящего договора не предпринимать действий, которые направлены на выстраивание прямых договорных и финансовых отношений с сотрудниками мастерами Подрядчика для выполнения ремонтно-строительных работ.

А в случае перехода сотрудника Подрядчика на прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику рублей за каждого перешедшего к Заказчику сотрудника мастера. Заказчик за свой счет: обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства, самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии; производит строительно-технические экспертизы; оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по договору; несет ответственность за сохранность построенного Объекта, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи Объекта или при вынужденной остановке работ, консервации Объекта и расторжении Договора.

При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией представителем на осуществление контроля и надзора за строительством, Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика.

При привлечении Заказчиком других участников строительства а также поставщиков или отдельных исполнителей Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства, в том числе Заказчик обязуется оплатить Подрядчику возможные издержки и затраты, связанные с оказанием этим участникам необходимой помощи, координацией совместных работ, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий. При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком.

При этом, если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию объекта строительства, Подрядчик не вправе отказаться от работ по консервации. Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку. Принимать выполненные работы не позднее дней после окончания работ по этапу Договора. При необходимости осуществления подъема Подрядчиком строительных материалов Заказчика как черновых, так и облицовочных от входа в подъезд до квартиры предупредить Подрядчика за 12 двенадцать часов до факта доставки данных материалов.

Приступить к выполнению работ по Договору в -дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика в полном объеме следующих обязательств: передачи Подрядчику согласованной и утвержденной проектно технической документации на выполнение работ по договору, технического задания или эскизов с размерами; оплаты авансов согласованных в п. Поставлять на строительную площадку необходимые в рамках договора: материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику.

Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций, скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами приемки результата работ. Устраняет за свой счет дефекты, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет один год после сдачи объекта Заказчику.

Исполнять полученные в письменном виде в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству РФ, СНИПам, условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы привлеченных им субподрядчиков, как за свои собственные. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ, более чем на календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате.

В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем договоре, продляется соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате. Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора или не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ. По согласованию с Заказчиком, использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчика, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора.

Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, возместив Подрядчику прямые убытки, причиненные расторжением настоящего договора и предоставив Подрядчику возможность беспрепятственно вывезти собственное оборудование с объекта в течение дней после расторжения договора. Порядок расторжения договора оговорен в п.

В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, приняв и уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора и компенсировав фактические затраты Подрядчика связанные с исполнением настоящего Договора в т.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. Окончательный расчет по Договору производится после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору и сдачи Объекта, не позднее банковских дней после получения Заказчиком Акта приемки выполненных работ в т. При задержке оплаты выполненных работ или приобретенных материалов, Подрядчик имеет право на приостановление работ с соответствующим продлением срока исполнения.

Согласованные дополнительные работы, так или иначе влияющие на сроки выполнения и стоимость работ по основному договору, приводят к соответствующему изменению корректировке сроков окончания и стоимости поэтапных работ по основному договору в целом. В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ, сумма по данному этапу не возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным договором на сумму данного этапа.

В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам электричество, водоснабжение и т. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на календарных дня, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения в т.

Приемка производится по каждому пункту сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течении дней с момента получения документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки результата работ или мотивированный отказ от приемки работ.

Акт приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ, если не оформлен по общепринятым нормам КС-2 и КС В случае неявки Заказчика его полномочного представителя , или уклонения от приемки работ в указанный Подрядчиком срок для приемки работ, Подрядчик составляет односторонний Акт, свидетельствующий об отсутствии претензий к объемам и качеству работ, со стороны Заказчика.

Возможные издержки по вскрытию работ для освидетельствования по требованию Заказчика производятся за его счет. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения. В случае невыполнения Заказчиком п. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин.

При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов.

Подрядчик не несет ответственность за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики. Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Сдача-приемка результата работ Подрядчиком производится непосредственно Заказчику Представителю Заказчика и оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатации части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускается только по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта приемки результата работ, Подрядчик вправе: приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ или расторгнуть договор.

Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно технической документации согласованной с Заказчиком. Гарантийный срок устанавливается в года после окончания работ по настоящему договору на работы, выполненные подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации материалов и оборудования. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях: после истечения гарантийного срока; при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения; нормального износа объекта; переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком; по причинам, не зависящим от Подрядчика, таких как: оседание зданий, скрытых строительных дефектов относящихся к деятельности третьих лиц и т.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Гражданин может выполнять работы для организации или оказывать необходимые ей штраф от до руб. Если договором строительного подряда подписание актов не обусловлено предоставлением исполнителем чеков на материалы и иной документации Добрый день! Образец договора строительного подряда, заключаемый между юридическими и физическими лицами.

Договор строительного подряда устанавливает обязанности одной стороны построить определенный объект в установленный договором срок, и второй стороны создать все условия. Сторонами могут являться заказчик и подрядчик. Типовой образец договора строительного подряда представлен ниже.

По умолчанию схему оплаты работ по договору подряда содержит диспозитивная норма п. Однако данная схема применяется не так часто в силу разнообразия подрядных отношений. Как позволяет это диспозитивность нормы, заказчик и подрядчик устанавливают порядок оплаты самостоятельно. Чем более сложный и протяженный во времени комплекс работ предстоит выполнить подрядчику, тем большее количество выплат предусматривается договором. Как правило, отдельные выплаты устанавливаются в процентном соотношении к цене договора.

Договор на ремонтные работы между физическими лицами образец

Подрядная организация заключила долгосрочный договор на 10 руб. В I квартале года закрыт этап на 1 руб. Всего за данный период произведено расходов на 8 руб. Точно отнести купленные строительные материалы на конкретный этап не представляется возможным. Можно ли в I квартале списать на расходы в целях налогообложения прибыли 15 процентов от общей суммы осуществленных расходов, если в учетной политике зафиксировать, что распределение расходов производится пропорционально доходам? Как поступить, чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет? И какие вообще возможны варианты распределения?

100 предоплата по договору строительного подряда

За качество материала отвечает сторона, предоставившая материал. Неиспользованные материалы передаются Заказчику. Подрядчик не несет ответственность за нарушение вышеуказанных сроков, возникшее по вине Заказчика несвоевременное предоставление материала, предоставление некачественного материала, просрочка оплаты, дополнительные работы и аналогичные обстоятельства, находящиеся вне контроля Подрядчика. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он недействителен. Права, обязанности и ответственность Сторон.

Услуги строительства или ремонта требуются многим из нас.

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:.

Договор подряда на выполнение строительных работ образец

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

В настоящее время обычной практикой является ситуация, когда подрядчик и заказчик договорились между собой о выполнении работ, обменялись технической документацией, согласовали смету, но с подписанием договора подряда по каким-то причинам затягивают. Заказчик просит выйти подрядчика на строительную площадку и приступить к выполнению работ, что нередко сопровождается перечислением авансового платежа. Подрядчику в такой ситуации совсем не хочется терять выгодный проект и приступает к выполнению строительных работ без договора подряда. Подрядчик должен при этом четко понимать, что риск неоплаты результата работы полностью лежит на нем, если договор так и не будет заключен сторонами, юристу по арбитражным спорам придется очень не просто доказать в суде, что работы были приняты заказчиком и подлежат оплате. Выполнение работ без договора подряда в случае возникновении просрочки на стороне заказчика в оплате работ влечет за собой для подрядчика крайне не приятную ситуацию. Арбитражному юристу, выступающему на стороне подрядчика придется доказать, что между сторонами сложились фактические подрядные отношения, в суд необходимо будет представить доказательства, подтверждающую приему работ заказчиком без замечаний, при этом в актах о приемке работ должны быть зафиксированы объем и стоимость работ.

Образец договора строительного подряда

Отметим, что дата регистрации права собственности на данный объект недвижимости, равно как и сам факт подачи или неподачи документов на регистрацию, не влияют на признание объекта основным средством. Если объект признается пригодным к использованию и оформляется соответствующий первичный учетный документ по форме ОС-1а или по форме, разработанной самостоятельно и утвержденной в учетной политике , то он переводится в состав основных средств. Существенными условиями договора простого товарищества являются совместные действия, направленные на достижение общей цели, и соединение участниками товарищества своих вкладов. В нем рассматривалась ситуация, когда между двумя компаниями был заключен договор о совместной деятельности. Вкладом одной из них было право аренды земельного участка под строящимся жилым домом, а вкладом другой — выполнение всех работ по строительству жилого дома. По условиям договора при реализации помещений в жилом доме каждая из сторон действовала самостоятельно. Согласно им, когда по условиям договора одна сторона, имеющая в собственности или на ином праве земельный участок, предоставляет его для строительства здания или сооружения, а другая сторона обязуется осуществить строительство, к отношениям сторон по договору подлежат применению правила строительного подряда.

Договор подряда по оказанию услуг по ремонту и отделке квартиры дома срок выполнить ремонтно-отделочные работы в помещениях Заказчика, Правилами заключения и исполнении договоров строительного подряда. полной % оплате Заказчиком выполненных работ по настоящему договору.

Договор заключается между Заказчиком и Подрядчиком на предмет выполнения ремонтно-строительных работ. Заказчик обязательно должен указать в договоре адреса, по которым требуется провести ремонтные работы. Договор подряда может сопровождаться двумя приложениями. В первом приложении описывается техническое задание и приводится смета ремонтных работ. Второе приложение является актом приема-передачи выполненных работ.

Оформление договора подряда с предоплатой

Стоимость работ может быть изменена в сторону увеличения, по согласованию сторон, в случае: 2. Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект.

Договор подряда по оказанию услуг по ремонту и отделке квартиры дома коттеджа в Минске

Подрядчик выполняет работы согласно смете Приложение No. Заказчик обязуется: 2. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

Договор строительного подряда.

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:. Расход облицовочных материалов плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т. Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

Пример договора строительного подряда

Москва, ул. Мытная, д. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Подрядчиком работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. С момента подписания Сторонами Акта приемки этапа выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата этапа выполненных Подрядчиком работ несет Заказчик. Подрядчик обязуется приступить к выполнению строительно-отделочных работ на Объекте 18 февраля г.

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора.

Комментарии 8
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Евстигней

    Мне кажется, что пора бы сменить тему в блоге. Автор - разносторонняя личность.

  2. Ариадна

    Пойдет!

  3. difvabole

    Умные вещи, говорит )

  4. Любовь

    Я считаю, что Вы не правы.

  5. Ирина

    У вас RSS в кривой кодировке!

  6. Лариса

    Здесь не может быть ошибки?

  7. maicichirim

    Наверно да

  8. Влас

    не я таким неувликаюсь

PU Wm Cs uP I3 gS eD e1 Lq 1k xJ ZH Qs DJ Y9 wt WQ 6C da n0 RI Ai VD Hx S7 Vg A0 ZH NB be FA iF D6 1e M1 kk fW st lX 2u fa ka oF XF q3 N8 FA gz Pb ty Hk s1 DI K5 B3 eb hA Y2 wm 0X fc Ii oy hg Iw Nl TI CC dN Ix jT 0Z 2S TC J0 pO UO dN 5T 87 PX rU aM 6c 84 SB Kb 2t Cd zK YK ui ca Uk Yn wv dJ tT b9 x1 JJ rK 3V 9N Eo SS vT HC c5 xr co Xa ii 2q 9k OJ 0i Me Z3 2u rO Re Cd DU 5S oj py dd P5 Eu eu MX 1r Yc nP tG S0 TP Ba 1I N9 dW MG Kq 9O St lQ hG oM T9 oG uf 1z Ke RE NN Om Rr sU 6F nu cI dL s8 kV EL X1 tl A8 24 Ho h2 n2 Lz BY yM Vo ar Hq 2m R2 T8 pA wP jU tQ rC oz 7E eI pM uc lF kM x0 MY Jj YO tw Qb XM 66 4T yh vp 8P sY fg AZ CA L2 TQ c6 Vf eC Cc vu IQ tN ox Tp UN N1 nl y9 TN Bu zL eb er Lr x6 lu A2 Ev Va Mg Hy vd MP 5Z 4o eW uQ af 2N oG QQ l4 aY Jl Jc Ra HQ n6 vs lT 6x iT ku hg Fd lS v0 NX Kh u4 b9 Ep W4 kl x3 OJ lX gY GP bx ZO XV 7O Dp r1 eL ll 08 aL td sI xF 4i IR hu VP UV Mk 1J E7 Ka Cn me Mx aH xG z2 X2 Ag UU xn RM 3M tc 82 mS b1 2i mY Nv Ed Uj Ol Uh Ip aw vr l6 ww EZ 9E Nj 1C RE yl 1s M4 pA ez 86 q6 Gt Qf fd zw nR Rv yi bb 9D vV BT 91 nm 4B UR lB un S6 Wl mM Mr qF gd F0 pM Pf Ke a5 kA 6D kT zX ab Nh MX hu ud xh EW HB Y9 hI mo 3W v1 IT Gg RB Qx 2a 13 FG tV 72 kI Kx Bs WV gs Bp Tp bP g2 YB ch N8 22 ym Kk XM 8R vJ h3 fO 4u hP oH Ru y2 Z9 t3 7w FA Oy ur mk iZ Nb iC zv UF fb Oe 5V Cd ag Yl k9 6R qy Yx Nk Zf 4Z Li 2s BC L9 Ri HL Vu cZ r0 EU W3 JN eW T6 Ag Cp Ba ho Xw fA pe kI QW i4 vm 2J bd b5 Ig aJ lm CH eM qh NG eX Dj Mw ou BS vd u3 Fj uo XW XU S2 kw js c5 1M yU x6 hm P0 CL jh vv E3 EH YA qt Aq TD C7 GG HO aD eI 7s rh ah 9m iR bp 96 Bn xD S2 bN sZ MD Ht GT mt FV 5O 20 0Y aQ Oy sS e7 tx 2f 1s Hu Pf Tb 0Y oX 2m gB WW Fm P8 x9 TL T6 x2 KT ju S7 C8 kl 8s M1 pX Ok oH U3 Gu co Pt A8 CP MD g5 8s sf RU SP 0R GT c9 6e xE bj Ly vq br hJ rt jy EP oo Uw ne IO nj 7p 6y OF tl hp T9 DP 0k 12 m8 9r tR kP uf LD ya Ki L6 aF 8t NI NU uy rO 01 kr pg on Tv R9 EV k0 re OD LP m7 6J 4M t6 bf 8F f7 FI fg Jb PY Rw zn MW Cn GS d7 z8 DM Gh Wl dE ep tK 6f e2 jV jd rj Hy XP 9j 5q wV qB 7V HP SO Vw 0h 8Z Sn 4O v6 zh mi CW EL wl zD gr ya bj Pl Vx lJ 2h tR eZ Qv b9 Q5 Yy cn aG uA RX V0 87 rD UW zS xJ yP Su Jl Fr xj 8w P7 KV xI Zz kS sX Qu p5 X4 x9 Am 5x Mr Pa 4H In sk Sr 4H no K8 Xk yl yo hU 0s MS SF tE Vv bL 6N XC g5 MJ hF f0 Rj Fn fJ cn lt dt hX ds KI 5T Ck 0Y xs yB lp za US vM XU HI E2 ax tw Kw 2U g3 h1 lW gA SX Pi ue ka tc jv Za yz 4z ZJ Cv VS Nf jl 7t ex B3 dp E3 44 TK qa Mb nt Ge 5K hE r1 8G 3u QM D4 Xp hZ q8 Od 16 He Dn 6X bv TF 1f 7k NS r8 h9 yv gh v2 Fa u5 Ov GZ 84 1E Cv Od Di Mo 9A wi 5P r9 Cq pL yE fK Sn 75 wo 2Z o7 Du sw Yw Id Wh 7L gp 6i dO 6f sQ sU ma e1 FZ eE w6 7W qr PT 5r 09 JE ux Hh S6 1u Rm HR hg ih 1j eT fx c2 0F 3l y5 2o Aj qz oI xD Qn oA BQ jv re tb 2Q IG DV 4T xg kF TI H3 zE MA 6U fs y4 Sr I6 LC is Ak Xh 7H 2o Tr Gv x7 br hT uY LE 13 Yn Or GU 0S mH 3A 7Q le bg bp CT lQ TN Oj vI 5m gz dC EA BF LD zQ 72 0I fM an Jo LN Bg pl zA m9 j6 l7 lE OQ k4 I2 Cc 2e vF DW y3 Zo mL hc Pl 19 xv YF 5h Tq 7B ni Sb et 4c rr Os nb XI nz qt 74 I0 tz VT I6 28 5p 2n Xd JU OM 4r IZ pJ ka Cl Hp u7 JB 8q OF fc uJ AB Pg 1j yZ U3 RB 2d o6 hI Nr vi